工程造价管理复习题(09、11)

复习题 第1章

一、单选题

1、在固定资产投资中，形成固定资产的主要手段是—A—。

A、基本建设投资 B、更新改造投资 C、房地产开发投资 D、其他投资

2、静态投资是以某一基准年、月的建设要素的价格为依据所算出的建设工程项目投资的瞬时值，下列费用属于静态投资的是—A—。

A、因工程量误差引起的费用增减 B、涨价预备费 C、投资方向调节税 D、建设期贷款利息

3、按照工程造价的第一种含义，工程造价是指—B—。

A、建设工程项目总投资 B、固定资产投资 C、建设工程投资 D、建筑安装工程投资

4、工程之间千差万别，在用途、结构、造型、坐落位置等方面都有很大的不同，这体现了工程造价—B—的特点。

A、动态性 B、个别性和差异性 C、层次性 D、兼容性

5、在项目建设全过程的各个阶段中，都要进行相应的计价，分别形成投资估算、设计概算、修正概算、施工图预算、合同价、结算价及决算价等。这体现了工程造价—b—的计价特征。

A、复杂性 B、多次性 C、组合性 D、方法多样性

6、预算造价是在—c—阶段编制的。

A、初步设计 B、技术设计 C、施工图设计 D、招投标

7、概算造价是指在初步设计阶段，根据设计意图，通过编制工程概预算文件预先测算和确定的工程造价，主要受到—a—的控制。

A、投资估算 B、合同价 C、修正概算 D、实际造价

8、工程造价的两种管理是指—B—。

A、建设工程投资费用管理和工程造价计价依据管理

B、建设工程投资费用管理和工程价格管理 C、工程价格管理和工程造价专业队伍建设管理 D、工程造价管理和工程造价计价依据管理

二、多选题

1、在有关工程造价基本概念中，下列说法正确的有—BCDE—。

A、工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同

B、工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价

C、实现工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制

1

D、生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分

E、建设工程项目各阶段依次形成的工程造价之间的关系是前者制约后者，后者补充前者

2、工程价格是指建设一项工程预计或实际在土地市场、设备和技术劳务市场、承包市场等交易活动中形成的—CE—。

A、综合价格 B、商品和劳务价格 C、建筑安装工程价格

D、流通领域商品价格 E、建设工程总价格

3、工程造价的特点有—ABDE—。

A、大额性 B、个别性和差异性 C、静态性 D、层次性 E、兼容性

4、工程造价计价特征有—ACE—。

A、单件性 B、批量性 C、多次性 D、一次性 E、组合性 5、工程造价具有多次性计价特征，其中各阶段与造价对应关系正确的是—AC—。 A、招投标阶段→合同价 B、施工阶段→合同价

C、竣工验收阶段→实际造价 D、竣工验收阶段→结算价 D、可行性研究阶段→概算造价

第2章

一、单选题

1、—c—是进口设备离岸价格。

A、CIF B、C＆F C、FOB D、FAS

2、某项目进口一批工艺设备，其银行财务费为4.25万元，外贸手续费为18.9万元，关税税率为20%，增值税税率为17%，抵岸价为1792.19万元。该批设备无消费税、海关监管手续费，则该批进口设备的到岸价为—b—万元。 A、1045 B、1260 C、1291.27 D、747.19

3、某项目购买一台国产设备，其购置费为1325万元，运杂费率为10.6%，则该设备的原价为—a—万元。

A、1198 B、1160 C、1506 D、1484

4、某项目建设期总投资为1500万元，建设期2年，第2年计划投资40%，年价格上涨率为3%，则第2年的涨价预备费是—b—万元。

A、54 B、18 C、91.35 D、36.54

5、业主代表因工作需要在施工现场搭设临时办公室所需的费用在（ a ）中开支。

A、工程建设其他费 B、企业管理费 C、建筑安装工程措施费 D、建筑安装工程材料费

2

6、某拟建项目的建筑安装工程费为1000万元，设备及工器具购置费为600万元，工程建设其他费为300万元，基本预备费率10%，则该项目涨价预备费的计算基数为( c )万元。

A.1000 B.1600 C.2090 D.1900

7、建设单位管理人员工资应计入—d— A、建筑工程费 B、安装工程费 C、市政工程费 D、工程建设其他费用

8、建筑安装企业支付的病假在6个月以上的生产工人的工资应计入—b—。 A、生产工人服装工资 B、劳动保险费 C、待业保险费 D、现场管理费

9、施工企业为进行建筑安装工程施工所必须的生活和生产用的临时建筑物的搭设和拆除费用属于—c—。

A、工程建设其他费用 B、直接工程费

C、措施费 D、企业管理费

10、下列费用中属于直接费的是—d—

A、利润 B、企业管理费 C、规费 D、措施费

二、多选题

1、根据我国现行的建设工程项目投资构成，建设工程项目投资由—ab—两部分组成。

A、固定资产投资 B、流动资产投资 C、无形资产投资 D、递延资产投资 E、其他资产投资

2、外贸手续费的计费基础是—ABE—之和。

A、FOB B、国际运费 C、银行财务价 D、关税 E、运输保险费

3、在设备购置费的构成内容中，不包括—BCD—。

A、设备运输包装费 B、设备安装保险费 C、设备联合试运转费 D、设备采购招标费 E、设备检验费

4、设备购置费包括—ABE—。

A、设备原价 B、设备国内运输费用 C、设备安装调试费 D、单台设备试运转费 E、设备采购保管费

5、直接费包括—ABD—。 A、直接工程费 B、措施费 C、企业管理费 D、材料费 E、利润

3

6、下列费用中，—ABC—属于建筑安装工程间接费的内容。

A、工程定额测定费 B、职工教育经费 C、施工企业差旅交通费 D、工程监理费 E、建设期贷款利息

7、下列各项中，包含在勘察设计费内有—ACDE—。

A、编制项目可行性研究报告的费用

B、为建设工程项目提供和验证设计参数、数据、资料所进行的试验费用 C、概算预算编制费用

D、编制项目建议书的费用 E、进行工程现场勘探的费用 9、在下列费用中，属于与未来企业生产经营有关的工程建设其他费用有—DE—。

A、建设单位管理费 B、勘察设计费 C、供电贴费 D、生产准备费 E、办公和生活家具购置费 10、规费是指政府和有关权利部门规定必须交纳的费用，下列费用中属于规费的有—ABC—。

A、工程排污费 B、社会保障费 C、住房公积金 D、劳动保险费 E、财产保险费

11、下列费用中，属于建筑安装工程费用项目的有—ACE—。

A、直接费 B、设备购置费 C、利润 D、建设期贷款利息 E、税金

12、在措施费中，以直接工程费为计费基础的有—ABD—。 A、环境保护费 B、文明施工费 C、临时设施费 D、二次搬运费 E、施工排水降水费

13、建设项目总投资中，涨价预备费的计算基数是以下哪几项之和—ABDE—。 A、基本预备费 B、工程建设其他费

C、建设期利息 D、设备及工器具购置费 E、建筑安装工程费

14、根据建标[2003]206号文件，属于措施费的有( CDE)。 A、工程排污费 B、检验试验费 C、施工排水降水费 D、安全施工费 E、大型机械设备进出场及安拆费

第3章

一、单选题

1、—C—是计算预算定额中人工、材料、机械台班消耗标准的重要依据。

A、概算定额 B、预算定额 C、施工定额 D、材料定额

4

2、施工定额的编制应反映—B—。

A、社会平均水平 B、平均先进水平 C、社会先进水平 D、企业实际水平

3、定额时间不包括—B—。

A、休息时间 B、施工本身造成的停工时间 C、不可避免的中断时间 D、辅助工作时间

4、—A—是完成单位合格产品（工程实体或劳务）劳动消耗的数量标准。 A、劳动定额 B、人工定额 C、施工定额 D、预算定额

5、预算定额的人工工日消耗量应包括—A—。

A、基本工和其他工 B、基本工和辅助工

C、基本工和人工幅度差 D、基本工、其他工和人工幅度差

6、已知水泥消耗量是41200吨，损耗率是3%，那么水泥的净用量是—C—吨。

A、39964 B、42436 C、40000 D、42474

7、已知某施工机械预算价格为100万元，贷款利息系数为1.2，残值率为3%，机械耐用台班5000台班，则该机械台班折旧费为—C—。

A、240 B、194 C、233 D、200

8、生产某产品的工人小组由4人组成，在正常的条件下，其完成单位合格产品所必须的工作时间为4小时，则生产该产品的劳动定额为（ A ）工日。 A、2 B、4 C、8 D、16

9、生产某产品的工人小组由3人组成，其时间定额为0.65工日/m3，则其产量定额为（ B ） m3/工日。

A、0.51 B、1.54 C、1.95 D、4.62 答案：B（1/0.65）

10、某施工机械的台班产量为500m3，与之配合的工人小组有4人，则人工时间定额为（ D ）。 A、0.2工日/m3 B、 0.8工日/m3 C、0.2工日/100m3 D、 0.8工日/100m3

11、某施工机械的时间定额为0.391台班/100m3，与之配合的工人小组有4人，则该机械的产量定额为（ D ） m3/台班 。 A、0.64 B、 2.56 C、64 D、 256

12、预算定额水平与施工定额水平相比——C。

A、相同 B、比较高 C、比较低 D、关系不确定

13、某施工机械预计使用8年，耐用总台班数为2000台班，使用期内有3个大

5

修周期，一次大修理费为4500元，则台班大修理费为—B—元。 A、6.75 B、4.50 C、0.84 D、0.56

二、多选题

1、按照生产要素内容分类，建设工程项目定额可以分为—ACE—。

A、人工定额 B、施工定额 C、材料消耗定额 D、预算定额 E、机械台班定额

2、下列哪些不属于工程建设定额的特点—ADE—。

A、综合性 B、系统性 C、统一性 D、变化性 E、指导性

3、下列属于工程建设计价性定额的是—ACD—。

A、预算定额 B、施工定额 C、概算定额 D、投资估算指标 E、费用定额

4、影响材料预算价格变动的主要因素有—ABCD—。

A、材料生产成本 B、材料供应体制 C、市场供需状况 D、运输距离及方式 E、材料的消耗水平

5、机械台班单价组成的内容有—BCDE—。

A、机械预算价格 B、机械折旧费 C、机械经常修理费 D、机械燃料动力费 E、机械操作人员的工资

6、按定额反映的物质消耗内容分类，可以把工程建设定额分为—CDE—。 A、建筑工程定额 B、设备安装工程定额 C、劳动定额 D、机械台班定额 E、材料定额

7、在进行施工项目管理中，施工定额的用途包括—ABCE—。 A、签发限额领料单 B、编制施工作业计划 C、结算计件工资 D、工程价款结算 E、签发施工任务单

8、施工机械台班单价的组成费用包括—ABDE—。 A、折旧费 B、大修理费 C、耗材费 D、人工费 E、燃料动力费

9、直接工程费单价的编制依据包括—ABC—。

A、预算定额 B、人工单价 C、材料单价 D、利润率 E、税率

第4章

一、单选题

1、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）规定，其他项目清单的招标人部分包括——。

A、预留金和甲供材料费 B、预留金和总承包服务费

6

C、总承包服务费和零星工作项目费 D、材料购置费和零星工作项目费

2、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）规定，投标单位施工风险费用应计入—C—

A、其他项目清单计价表 B、材料清单计价表 C、分部分项工程量清单计价表 D、零星工作费表

3、对工程量清单概念表述不正确的是—B—。

A、工程量清单是包括工程数量的明细清单 B、工程量清单也包括工程数量相应的单价 C、工程量清单由招标人提供 D、工程量清单是招标文件的组成部分

4、分部分项工程量清单应包括—B—。

A、工程量清单表和工程量清单说明 B、项目编码、项目名称、计量单位和工程数量

C、工程量清单表、措施项目一览表和其他项目清单 D、项目名称、项目特征、工程内容等

5、采用工程量清单计价时，要求投标报价根据—B—。 A、业主提供的工程量，按照现行概算扩大指标编制得出

B、业主提供的工程量，结合企业自身所掌握的各种信息、资料及企业定额编制得出

C、承包商自行计算工程量，参照现行预算定额规定编制得出

D、承包商自行计算工程量，结合企业自身所掌握的各种信息、资料及企业定额编制得出

6、下列关于工程量清单作用的表述中正确的是—D—。 A、工程量清单是招标文件的组成部分，在施工阶段没有作 B、工程量清单只能有招标人编制

C、工程量清单是办理竣工验收的依据

D、工程量清单为投标人提供了共同的竞争基础

7、分部分项工程量清单的12位项目编码中，由清单编制人设置的是—D—。 A、8到10位 B、9到11位 C、9到12位 D、10到12位

8、分部分项工程量清单为不可调整的闭口清单，这是指—D— A、投标人若认为清单内容有遗漏可以自行补充 B、投标人对清单内容的调整要通知招标方

C、投标人可以根据实际情况将若干清单项目合并计价 D、投标人对清单内容不允许作任何更改变动

9、分部分项工程量中项目的工程量是以完成后的净值计算的。如果投标人所采取的施工方法使实际工程量超过项目实体净值量，则超出部分所需费用—C—。

7

A、计入工程索赔款 B、计入零星工作费用 C、计入分项工程综合单价 D、计入预留金 10、对投标人报出的措施项目清单中没有列项且施工中有必须发生的项目，招标人—D—。

A、要给予投标人以补偿 B、应允许投标人进行补充 C、可认为其包括在其他措施项目中

D、可认为其包括在分部分项工程量清单的综合单价中

11、投标人如果认为分部分项工程量清单有不妥或遗漏，只能通过一定的方式由清单编制人作统一的修正更正。这种方式是—B—。 A、通知 B、质疑 C、询问 D、请求

12、措施项目清单为可调整清单，投标人在进行措施项目计价时—C—。 A、不得对措施项目清单做任何调整

B、对措施项目清单的调整可以在中标之后进行 C、可以根据施工组织设计采取的措施增加项目

D、可以在招标后采用索赔的方式要求对新增措施项目予以补偿

二、多选题

1、工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，一般包括—ABDE—。

A、分部分项工程费 B、规费、税金 C、业主临时设施费 D、措施项目费 E、其他项目费

2、工程量清单计价中，分部分项工程的综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需—ABD—等费用组成。

A、人工费、材料费、机械使用费 B、管理费 C、临时设施费 D、利润 E、税金

3、工程量清单的项目设置规则是为了统一工程量清单的—ABC—。

A、项目名称 B、项目编码 C、计量单位 D、措施费计算规则 E、项目特征

4、工程量清单中的工程量计算规则，按专业划分有—ACDE—。

A、建筑工程、安装工程 B、卫生工程 C、装饰装修工程 D、园林绿化工程 E、市政工程

5、施工图预算的编制依据有—BCDE—。

A、工程量清单 B、施工图纸及说明 C、定额及费用标准 D、人工、材料、机械台班预算价格 E、工程合同或协议

6、工程量清单作为招标文件的组成部分，它是—ACD— A、进行工程索赔的依据

8

B、编制标底的基础

C、由工程咨询公司提供的 D、支付工程进度款的依据 E、办理竣工验收的依据

7、按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定，工程量清单包括—ACD—。 A、分部分项工程量清单 B、零星工程项目清单 C、措施项目清单 D、其他项目清单 E、工程量表

8、按照《建设工程工程量清单计价规范》规定的格式，分部分项工程量清单中应包括—ABCE—等内容。

A、项目编码 B、计量单位 C、工程数量 D、计算规则 E、项目名称 9、按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定，综合单价中应包括ABCE——。 A、机械使用费 B、管理费 C、利润 D、税金 E、风险费

10、按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定，其他项目清单中的招标人部分包括—AD—。

A、预留金 B、总承包服务费 C、零星工作费 D、材料购置费 E、安全施工费

第5章

一、单选题

1、项目可行性研究的前提和基础是—A—。 A、市场调查和预测研究 B、建设条件研究 C、设计方案研究 D、经济评价

2、建设工程项目可行性研究报告可作为—D—的依据。

A、调整合同价 B、编制标底和投标报价 C、工程结算 D、项目后评估

3、关于生产能力指数法，以下叙述正确的是—D—。

A、这种方法是指标估算法 B、这种方法也称为因子估算发

C、这种方法将项目的建设投资与其生产能力的关系是视为简单的线形关系， D、这种方法表明，造价与规模呈非线形关系。

4、投资决策阶段，建设工程项目投资方案选择的重要依据之一是—B—。

A、工程预算 B、投资估算 C、设计概算 D、工程投标报价

9

5、某市拟建一个3000个床位的综合医院，在初步可行性研究阶段编制该医院的投资估算，已知相邻的城市相同等级并拥有4000个床位的医院去年竣工，总投资为2亿元。

（1）该医院的投资费用从费用构成来讲，应包括—A—。 A、从筹建到竣工使用的全部费用 B、从筹建到施工的全部费用 C、从设计到竣工使用的全部费用 D、从设计到施工的全部费用

（2）根据上述资料，采用的估算方法是—B—。 A、生产能力指数法 B、指标估算法 C、资金周转率法 D、比例估算法

（3）按照相关规定，此估算允许的误差范围—B— A、不超过±30% B、不超过±20% C、不超过±10% D、不超过±50%

6、现编制某化工项目的投资估算需要进行：①估算流动资金；②估算其他费用；③估算建筑工程费用；④估算设备工器具费用及安装工程费用； ⑤汇总出总投资。正确的编制步骤应该是——C。

A、④③①②⑤ B、 ①③④②⑤ C、③④②①⑤ D、 ①③②④⑤ 第6章

一、单选题

1、下列关于民用建筑设计与工程造价的关系中，正确的是—a—。 A、住宅的层高和净高增加，会使工程造价随之增加 B、圆形住宅既有利于施工，有能降低造价 C、小区的住宅密度指标越高越好 D、住宅层数越多，造价越低

2、当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，编制建筑工程概算可以采用—c—。

A、单位工程指标法 B、概算指标法 C、概算定额法 D、类似工程概算法

3、拟建砖混结构住宅工程，其外墙采用贴釉面砖，每平方米建筑面积消耗量为0.9m2，釉面砖全费用单价为50元/ m2。类似工程概算指标为58050元/100 m2，外墙采用水泥砂浆抹面，每平方米建筑面积消耗量为0.92m2，水泥砂浆抹面全费用单价为9.5元/ m2，则该砖混结构工程修正概算指标为—b—元/ m2。 A、571.22 B、616.72 C、625.00 D、633.28

4、在用单价法编制施工图预算时，当施工图纸的某些设计要求与定额单价特征相差甚远或完全不同时，应—d—。

10

A、直接套用 B、按定额说明对定额基价进行调整

C、按定额说明对定额基价进行换算 D、编制补充单位估价表或补充定额

5、审查施工图预算的方法很多，其中全面、细致、质量高的审查方法是—c—。 A、分组计算审查法 B、对比法 C、全面审查法 D、筛选法

6、在用单价法编制施工图预算过程中，单价是指—d—。 A、人工日工资单价 B、材料单价

C、施工机械台班单价 D、人、材、机单价

7、关于限额设计，以下叙述中不正确的是—b—

A、限额设计是建设项目投资控制体系中的一项关键措施 B、限额设计最关键的阶段是施工图设计阶段

C、限额设计控制工程造价，可以采用纵向和横向控制两种方法 D、限额设计的本质特征是投资控制的主动性

8、新建大学的教学楼单项工程综合概算中应包括—c—。

A、预备费 B、征地费用 C、设备、工器具购置费 D、贷款利息

9、编制设计概算的基本步骤包括：①收集原始资料；②建设项目总概算的编制；③各项费用计算；④单项工程综合概算书的编制；⑤单位工程概算书的编制；⑥确定有关数据。正确的顺序是—b—。

A、 ① ③ ⑤ ⑥ ④ ② B、 ① ⑥ ③ ⑤ ④ ② C、 ① ③ ④ ⑥ ⑤ ② D、 ⑥ ① ③ ⑤ ④ ②

10、当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，编制建筑工程概算可以采用—d—。

A、单位工程指标法 B、概算指标法 C、类似工程预算法 D、概算定额法

11、单项工程综合概算文件一般包括编制说明和—d—两大部分。 A、工程预算 B、概算定额 C、概算指标 D、综合概算表

12、采用单价法和实物法编制施工图预算，区别主要在于—b—。 A、计算工程量的方法不同 B、计算直接工程费的方法不同 C、计算间接费的方法不同 D、计算其他税费的程序不同

11

二、多选题

1、设计概算编制依据的审查内容有—ade—。

A、编制依据的合法性 B、编制依据的权威性 C、编制依据的准确性 D、编制依据的时效性 E、编制依据的适用范围

2、建筑单位工程概算常用的编制方法包括—bde—。

A、预算单价法 B、概算定额法 C、造价指标法 D、类似工程预算法 E、概算指标法

3、建筑单位工程概、预算的审查内容包括—bde—。

A、工艺流程 B、工程量 C、经济效果 D、采用的定额或指标 E、材料预算价格 4、采用类似工程预算法编制单位工程概算时，应考虑修正的主要差异包括—abc—。

A、拟建对象与类似预算设计结构上的差异 B、地区工资、材料预算价格及机械使用费的差异 C、间接费用的差异

D、建筑企业等级的差异 E、工程隶属关系的差异

5、优化设计方案时，关于价值工程的正确说法有—CDE— A、价值工程以提高产品功能为中心 B、价值工程以降低产品成本为核心 C、价值工程以提高产品价值为中心 D、价值工程侧重于设计阶段开展工作

E、价值工程把功能分析作为独特的研究方法

6、建设工程项目总概算是由—ABDE—等汇总编制而成。 A、各单项工程综合概算 B、工程建设其他费用概算

C、预算费用 D、固定资产投资方向调节税 E、预备费

7、现新建一所大学，包括在该新建大学某教学楼单项工程综合概算中的费用有—ADE—。

A、该楼给排水工程概算 B、该楼预备费

C、该楼征地费用 D、该楼土建工程概算 E、该楼电气照明工程概算

8、施工图预算审查的具体内容包括—CDE—。 A、审查预算文件组成 B、审查编制手段

C、审查工程量 D、审查单价 E、审查其他有关费用

12

第7章

一、单选题

1、下列关于招标代理的叙述中，错误的是—d—。

A、招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜

B、招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜 C、任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构 D、建设行政主管部门可以为招标人指定招标代理机构

2、根据《招标投标法》，两个以上法人或者其他组织组d成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标是——。

A、联合投标 B、共同投标 C、合作投标 D、协作投标

3、下列选项中，—d—不是关于投标的禁止性规定。

A、投标人之间串通投标 B、投标人与招标人之间的串通投标 C、招标者向投标者泄露标底 D、投标人以高于成本的报价竟标

4、在关于投标的禁止性规定中，投标者之间进行内部竟价，内定中标人，然后再参与投标属于—a—。

A、投标人之间串通投标 B、投标人与招标人之间的串通投标

C、投标人以行贿的手段谋取中标 D、投标人以非法的手段骗取中标

5、根据《招标投标法》的有关规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为—b—以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

A、3人 B、5人 C、7人 D、9人

6、根据《招标投标法》的有关规定，—a—应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

A、招标人 B、评标委员会 C、工程所在地建设行政主管部门 D、工程所在地县级以上人民政府

7、按规定应该招标的建设工程项目，一般应采用—a—方式。 A、公开招标 B、邀请招标 C、议标 D、发标

8、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少—c—日前发出。 A、5 B、10 C、15 D、20

9、通常投标需要提交—a—担保。

A、投标 B、履约 C、预付款 D、维修

10、某建设工程项目招标中，中标人拒绝与招标人订立合同。中标人提交的投标保证金是2万元，拒签合同的行为给招标人造成2.5万元的损失。则招标人有权—b—。

13

A、没收投标保证金，但无权主张保证金以外的赔偿

B、没收投标保证金，且有权主张再赔偿保证金以外的0.5万元损失 C、没收投标保证金，且有权主张再赔偿保证金以外的2.5万元损失 D、向法院诉讼要求赔偿,但不得自行没收投标保证金

11、从有利于业主控制投资的角度看，最适合采用的合同是—b—。 A、成本加费用合同 B、固定总价合同

C、固定单价合同 D、成本加固定金额酬金合同

12、采用单价合同时，最终结算的工程款等于—d—。 A、合同总价 B、各项单价乘以估计工程量之和

C、投标报价 D、各项单价乘以实际完成工程量之和

二、多选题

1、工程施工招标的标底可由—ac—编制。

A、招标单位 B、招标管理部门 C、施工单位 D、委托具有编制标底资格和能力的中介机构 E、定额管理部门

2、根据《招标投标法》的有关规定，下列说法不符合开标程序的有—bd—。 A、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 B、开标由招标人主持，邀请中标人参加

C、在招标文件规定的开标时间前收到的所有投标文件，开标时都应该当众予以拆封、宣读

D、开标由建设行政主管部门主持，邀请中标人参加 E、开标过程应当记录，并存档备查

3、下列关于评标的规定，符合《招标投标法》的有关规定的有—acde—。 A、招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行

B、评标委员会在完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并决定合格的中标候选人

C、招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

D、评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

E、任何单位和个人不得非法干预，影响评标的过程和结果

4、根据《建筑工程施工发包与承包及价管理办法》规定，工程合同价可以采用的三种方式是—ace—。

A、固定价 B、综合价 C、成本加酬金价 D、市场价 E、可调价

5、G建筑公司去投标，预计在投标的过程中可能发生下列几种情况，其中投标保证金将被没收的是—bde—。 （A）在开标前撤回了投标文件

（B）在投标有效期内撤回了投标文件

14

（C）中标通知书发出后，招标人改变了中标结果 （D）中标通知书发出后，中标人放弃了中标项目 （E）中标后没有在规定期限内提交履约担保 6、标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面通知的形式发给每一个投标人。会议纪要—ace—

A、是招标文件的补充文件 B、是投标文件的补充文件

C、与招标文件具有同等的法律效力 D、与投标文件具有同等的法律效力

E、与招标文件不一致时，应以会议纪要为准 7、评标可以按两段三审进行，三审指的是—acd—

A、符合性评审 B、初步评审 C、技术性评审 D、商务性评审 E、详细评审

8、评标中的初步评审，其审查内容包括—abc—等。 A、投标资格审查 B、投标文件完整性审查 C、投标担保的有效性 D、报价构成 E、投标书技术方案的先进性

9、在建设工程施工投标主要工作中，研究招标文件的重点应放在—abcd—上。 A、投标者须知 B、合同条款 C、设计图纸 D、工程范围及工程量清单 E、投标策略

10、对承发包工程一般采用总价合同的条件包括—CDE—。 A、可行性研究完成 B、初步设计完成

C、施工图设计完成 D、施工任务和范围比较明 E、业主的目标，要求和条件都清楚

11、某公路的某一路段由于洪水而被冲跨，需要抢修。抢修工程拟采用成本加固定费用的合同计价方式。这里的固定费用主要包括—DE—。 A、人工费 B、材料费 C、机械台班费 D、管理费 E、利润

第8章

一、单选题

1、根据合同文本，工程变更价款通常由—c—提出，报——批准。

A、工程师、业主 B、承包商、业主 C、承包商、工程师 D、业主、承包商

2、某分项工程发包方提供的估计工程量1500m3，合同中规定单价16元/ m3，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调为15元/ m3，实际完成工程量1800 m3，工程款—a—万元。

A、28650 B、27000 C、28800 D、28500

15

3、在纠偏措施中，合同措施主要是指—d—。

A、投资管理 B、施工管理 C、监督管理 D、索赔管理

4、如甲方不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，致使施工无法进行，则—c—。

A、乙方仍应设法继续施工

B、乙方如停止施工则应承担违约责任 C、乙方可停止施工，甲方承担违约责任 D、乙方可停止施工，由双方共同承担责任

5、甲公司经投标获得某大楼桩基工程的施工任务，并按我国施工合同示范文本签订了承包合同。工程开工两周后，设计方变更设计，增加了1组与原设计相同的桩。

（1）甲公司于当年5月8日向工程师提交了变更合同价款的报告。若工程师无正当理由不确认也未答复而视为变更价款报告已被确认的最后日期是5月—c—日

A、15 B、18 C、22 D、28

（2）对于增加的桩的价格的确定，适宜的方法是—a— A、按原合同已有的价格 B、参照原合同类似的价 C、甲公司提出发包人确认 D、发包人提出甲公司确认 6、某工程采用我国施工合同示范文本，工程师于当年5月12日确定一项工程变更。若承包人未提出变更价款的报告而视为合同价款不予调整的最后日期是5月—d—日。

A、17 B、19 C、22 D、26 7、某工程施工过程中因为发生地震而停工，给业主和承包人均造成了严重损失，灾后重建时出现了以下几个突出问题成为索赔起因，其中；

（1）地震使部分未完施工受损需要修复，造成承包商额外支出，则承包商可提出—a—。

A、不可抗力引起的索赔 B、工程终止索赔 C、不可预见的外部条件索赔 D、工程变更索赔

（2）恢复施工时业主缩减了部分子项的建设内容并调整了施工顺序，使承包人任务量减少，成本增加，承包商可提出—c—索赔。 A、工程延期 B、工程加速 C、工程变更 D、其他

8、对于工期延误，下列选项中属于承包商可索赔延误的是—a—。 A、业主未按时提供施工现场 B、分包商延误 C、质量不符合合同要求而造成返工 D、劳动生产率低

9、某工程合同总额300万元，合同中约定的工程预付款额度为15%，主要材料

16

和构件所占比重为60%，则预付款的起扣点为—c—万元。 A、75 B、180 C、225 D、255 10、在建安工程价款动态结算的调值公式中，各成本要素系数与固定系数之和应—c—。

A、﹤1 B、≤1 C、=1 D、＞1

11、根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包方收到承包方递交的竣工结算报告及结算资料后，应在—c—天内给予确认或提出修改意见。 A、7 B、14 C、28 D、56

12、用表格法进行投资偏差分析时，已完工程量乘以计划单价得到的是—b—。 A、拟完工程计划投资 B、已完工程计划投资 C、拟完工程实际投资 D、已完工程实际投资

二、多选题

1、由于业主原因设计变更，导致工程停工一个月，则承包商可索赔的费用—bcd—。

A、利润 B、人工窝工 C、机械设备闲置费 D、增加的现场管理费 E、税金

2、承包方根据协议规定提出的付款申请表主要包括—abe—。 A、已完工程量 B、工程变更费 C、返工损失费 D、恶劣气候造成的窝工损失费 E、索赔

3、由于承包商原因造成工期延误，业主反索赔，在确定违约金费率时，一般应考虑—abc—因素。

A、业主赢利损失 B、由于延长造成的贷款利息增加 C、由于工期延长带来的附加监理费 D、由于工期延长导致的设备涨价 E、由于工期延长导致的人工费上涨

4、工程师对承包方提出的变更价款进行审核和处理时，下列说法正确的有—abde—。

A、承包方在工程变更确定后规定时限内，向工程师提出变更价款报告，经工程师确认后调整合同价款 B、承包方在规定时限内不向工程师提出变更价款报告，则视为该项变更不涉及价款变更

C、工程师在收到变更工程价款报告后，在规定时限内无正当理由不予确认，一旦超过时限，该价款报告失效 D、工程师不同意承包方提出的变更价款，可以和解或要求工程造价管理部门调解

E、工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同款，与工程款同期支付

5、索赔费用计算方法有—ace—。

17

A、总费用法 B、预算单价法 C、修正总费用法 D、扩大单价法 E、分项法

6、根据FIDIC合同条件，下列哪些费用承包商可以索赔—bcd— A、异常恶劣气候导致的机械窝工费

B、非承包商责任导致承包商工效降低，增加的机械使用费 C、由于完成额外工作增加的机械使用费 D、由于监理工程师原因导致的机械窝工费 E、施工组织设计不合理导致的机械窝工费

7、为保证工程顺利进行，工程师同意承包人的合理化变更建议，承包人—bd— A、应承担由此发生的所有费用 B、可能分担由此发生的费用 C、不能获得可能的收益 D、可能分享可能的收益 E、延误的工期不予顺延

8、因合同文件引起的索赔包括—abd—。 A、合同文件的组成问题引起的索赔 B、合同文件有效性引起的索赔

C、各种额外的试验和检查费用的索赔

D、因图纸或工程量表中的错误而引起的索赔 E、赶工费用的索赔

9、在索赔费用的计算中，可索赔的费用一般包括—abce—。 A、人工费 B、材料费 C、管理费 D、废品损失费 E、利润

10、根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程进度款支付内容包括—abcde—。

A、合同规定的初始收入 B、合同变更 C、索赔 D、奖励 E、预付款扣减

第9章

一、单选题

1、下列建设工程项目中，还不具备竣工验收条件的是—d—。

A、工业项目经负荷试车，试生产期间能正常生产出合格产品形成生产能力的 B、非工业项目符合设计要求，能够正常使用的

C、工业项目虽可使用，但少数设备短期不能安装，工程内容未全部完成的 D、工业项目已完成某些单项工程，但不能提前投料试车的

2、可以进行竣工验收的工程最小单位是—b—。

A、分部分项工程 B、单位工程 C、单项工程 D、工程项目

18

3、竣工决算的计量单位是—a—。

A、实物数量和货币指标 B、建设费用和建设成果

C、固定资产价值、流动资产价值、无形资产价值、递延和其他资产价值 D、建设工期和各种技术经济指标

4、某住宅在保修期限及保修范围内，由于洪水造成了该住宅的质量问题，其保修费用应由—d—承担。

A、施工单位 B、设计单位 C、使用单位 D、建设单位

5、在建设工程项目竣工验收步骤中，施工单位自验后有—a—。 A、建设单位组织设计、监理、施工等单位对工程等级进行评审 B、质量监督机构进行核审

C、施工单位组织设计、监理等单位对工程等级进行评审 D、若经质量监督机构审定不合格，责任单位需返修

6、一般基层单位竣工预验的三个层次不包括—c—。 A、基层施工单位自验 B、项目经理自验 C、监理工程师预验 D、公司级预验

7、单项工程验收的组织方是—a—。

A、业主 B、施工单位 C、监理工程师 D、质检部门

8、关于竣工结算说法正确的是—c—。

A、建设项目竣工决算应包括从筹划到竣工投产全过程的直接工程费用 B、建设项目竣工决算应包括从动工到竣工投产全过程的全部费用 C、新增固定资产价值的计算应以单项工程为对象 D、已具备竣工验收条件的项目，如两个月内不办理竣工验收和固定资产移交手续，则视同项目已正式投产 9、保修费用一般按照建筑安装工程造价和承包工程合同价的一定比例提取，该提取比例是—b—。

A、10% B、5% C、15% D、20%

10、土地征用费和勘察设计费等费用应按—a—比例分摊。

A、建筑工程造价 B、安装工程造价 C、需安装设备价值 D、建设单位其他新增固定资产价值

11、按照下表所给数据计算总装车间应分摊的建设单位管理费—b—万元。

A、15 B、16.8 C、14.57 D、19.2 项目名称 建筑工安装工程需安装设建设单位管理土地征用费 程造价 造价 备费用 费 建设单位2000 800 700 60 80 决算 总装车间500 180 300

19

决算

12、按照11题表所给数据计算总装车间应分摊的土地征用费—d—万元。

A、25.6 B、22.4 C、19.42 D、20

13、下列关于保修责任的承担问题说法不正确的是—b—。

A、由于设计方面原因造成质量缺陷，由设计单位承担经济责任 B、由于建筑材料等原因造成缺陷的，由承包商承担责任 C、因使用不当造成损害的，由使用单位负责 D、因不可抗力造成损失的，由建设单位负责

二、多选题

1、建设工程项目竣工验收的主要依据包括—abde—。

A、可行性研究报告 B、设计文件 C、招标文件 D、合同文件 E、技术设备说明书

2、在编制竣工决算时，下列各项费用应列入新增递延资产价值的有—ae—。 A、开办费 B、项目可行性研究 C、土地征用及迁移补偿费 D、土地使用权出让金 E、以经营租赁方式租入的固定资产改良工程支出

3、建设工程项目竣工验收的内容依据建设工程项目的不同可分为—bd—。 A、建设工程项目验收 B、工程资料验收 C、工程财务资料验收 D、工程内容验收 E、工程综合资料验收

4、安装工程验收内容分为—bcd—。

A、照明安装工程验收 B、建筑设备安装工程验收 C、工艺设备安装工程验收 D、动力设备安装工程验收 E、供暖工程安装验收

5、竣工验收签证书需要各放签字盖章，签章单位包括—bcd—。 A、监理单位 B、业主 C、施工单位 D、设计单位 E、质检部门

6、全部工程完成后，由业主参与动用验收，验收分为—bcd—阶段。 A、施工单位自验 B、验收准备 C、预验收 D、正式验收 E、阶段验收

7、关于竣工决算正确的是—abce—。

A、竣工决算是竣工验收报告的重要组成部分 B、竣工决算是核定新增固定资产价值的依据

C、竣工决算是反映建设工程项目实际造价和投资效果的文件 D、竣工决算在竣工验收之前进行

E、竣工决算是考核分析投资效果的依据

20

提高工程投资效益。

下面就工程造价部（部门）在各阶段的控制重点谈几点意见和建议。 1）、投资决策阶段

本阶段主要取决于领导的经验与战略眼光，相关职能部门所能起的作用相对有限，但工程造价部可以配合财务部或前期筹建部等相关部门尽可能准确地计算出包含土地成本、前期规费、工程造价、资金成本及管理费用（含建设单位管理费、设计费、监理费等）等可能发生的工程建设项目全过程费用，做好项目经济评价，主动发挥“经济参谋”的作用，让决策层事先了解完成该项目需策划的资金规模、估算投入、产出、经济效益，为决策层做好正确的投资决策服务。 2）、设计阶段

在项目作出投资决策后，控制造价的关键在于设计，这也是工程造价控制的重点。

据有关资料分析，设计费一般占建设工程全寿命费用的1％左右，但对工程造价的影响度占？5％以上。目前的实际情况是：设计单位及个人对工程质量负有明确而重大的责任。而设计保守（在功能不影响的前提下），既可减少工作量，又避免被迫究其责任。

因此较易产生设计保守从而造成了投资浪费的情况。 建议可采用限额设计。与设计单位签订限额设计责任书。 工程造价部具体工作：

①由工程造价部短时间内对每个设计方案作出经济估算及评价，在此基础上理推选最佳的设计方案。

②确定设计方案后，由造价部根据相关资料（之前我们将尽可能地收集当地的造价相关资料，如以前曾做过的同类项目的经济指标），提出合理的限额设计指标，供公司与设计单位确定设计限额时参考。

③工程造价部参与图纸会审的工作。并对不影响功能而降低造价的，提出合理化建议

④同时由于种种原因，还存在着边设计边施工的现象，甚至施工因质量较毛糙，从而导致设计更改、联系单较多，造成工程造价人为失控的现象，工程造价部全过程针对性地加以监控。 3)、建设项目发包阶段 可能会出现的情况：

所选单位并非真正的最低报价单位或选中报价低于成本价而希望今后在施工过程中通过各种手段、方法取得弥补的单位。（容易引起扯皮而影响工期及造价失控）投标文件、合同文件等不够严密、明确，在今后结算时造成扯皮或给施工单位钻孔子。

工程造价部的工作重点：

①参与施工招、投标文件的编制及招投标的组织管理。 ②编制合适的施工预算标底（或工程量清单）。

③详细分析各投标单位的投标书。详细列出各投标书中存在的明显低于市场价、漏项或标书中不明确内容。在询标时明确优惠条件及今后结算口径，并详细了解投标单位漏项及明显低于市场价项目的弥补方式或消化途径（否则，可能成为造价控制的隐患）。在此基础上荐真正低价并可行的中标单位。

上述工作本应由招标时的评标专家组评审完成，但目前的专家组均未能真

26

正发挥其评审作用，且通常在如此短时间内对每个投标报价作出正确合理的评价也不现实。这也是如浙江绿城等较成熟的房产公司实行自主招标、评标的一个重要原因。

④参与招标答疑时尽可能明确今后可能采取的一些控制措施，如甲供材料、分包项目及相应的经济责任，减少索赔隐患。

⑤参与合同谈判与施工合同经济条款的起草，避免由于合同未明确或不严密等原因而造成造价失控或扯皮现象。 4）、施工阶段

可能会出现的情况：

1、设计变更偏多，一般而言变更越多

2、无价材料价格签证偏高，依据不明造价越不易控制。 3、隐蔽工程验收不到位，甚至存在弄虚作假现象。 4、监理单位监管不力，甚至与施工方共同作弊。

5、联系单的签证存在不明确、内容界限超合同、甚至不真实的情况。 工程造价部的工作重点：与实际有较大差距、

①从造价角度帮助承发包双方进行施工组织总设计的合理优化，选择技术上可行、经济上合理的施工方案进行施工。

②当施工过程中出现各种变化，如地质条件的变化、材料的代换、工程量的增减、设计的变更等，造价工程师应根据实际发生的变化，充分深入施工现场，争取第一手资料（隐蔽工程资料、实际施工记录等），包括联系单上的签署意见，为日后的索赔处理、结算决算提供依据。（建议：造价部对所有联系单进行经济分析并签署意见（并附相关计算稿）。公司管理层应明确未经造价人员签署意见前，项目经理不得签署肯定意见。）

③参与无价材料的市场考察，并提出建议供项目部或公司参考

④为业主制定合理的资金使用计划。既要保证工程建设有足够的资金，不致因资金不足或资金提供不及时而影响工程建设进度；又要做到尽可能不占用过多的资金，减少利息支出，降低资金筹措的难度。

⑤为业主做好承包商月报资料的复核。既能使承包商正常开展工作，又要防止工程款付过头。 5）、竣工结算阶段

结算阶段主要工作是数据的汇总和确认。 工程造价部的工作重点：

①好工程造价结算审核，施工结算编制工作。

②好建设项目后评估工作，在竣工结算审核的基础上，将项目的有关造价资料及分析结果汇总并建立数据库，为后续工程提供参考。也可作为公司考核项目部绩效的依据。会同项目各部门总结并找出本项目工程造价控制过程中存在的经验、教训，提出今后工作中的改进方案。便于今后加强管理。

工程造价全过程的确定与控制工作，于造价咨询行业是一种探索，于我们执业者是个挑战，只要大家齐心协力，做到心底无私，一定能把工程造价控制得恰到好处。

9、何谓限额设计？P234限额设计控制工程造价有什么缺陷？P238

答：所谓限额设计，就是按照设计任务书批准的投资估算额进行初步设计，按照初步设计概算造价进行施工图设计，按照施工图预算造价对施工图设计的各个专

27

业设计文件作出决策，保证总投资限额不被突破。 限额设计的缺陷：

（1）指标分解有一定的难度，操作也有一定困难；

（2）由于突出地强调了设计限额的重要性，而忽视了工程功能水平的要求及功能与成本的匹配性；

（3）较少考虑建设项目的生命周期成本 10、施工招标文件应包括哪些内容？P294 答：1）投标须知；

2）招标工程的技术要求和设计文件；

3）采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单； 4）投标函的格式及附录； 5）拟签订合同的主要条款

6）要求投标人提交的其他资料。

11、为什么说工程项目的招投标对工程造价有着重要的影响？P291-292

(1)进行招投标制，基本形成了由市场定价的价格机制，使工程价格更加趋于

合理。 （2）推行招投标制能够不断降低社会平均劳动消耗水平，使工程价格得到有效控制。

（3)推行招投标制便于供求双方更好地相互选择，使工程价格更加符合价值基础，进而更好地控制工程造价。

（4）进行招投标制有利于规范价格行为，使公开、公平、公正的原则得以贯彻。

（5）进行招投标制能够减少交易费用，节省人力、物力、财力，进而使工程造价有所降低。

12、业主在工程项目招投标阶段应做好哪些主要工作？P292-293

1.发包人选择合理的招标方式

2.发包人选择合理的承包模式

3.发包人编制招标文件，确定合理的工程计量方法和投标报价方法，确定招标工程标底。

4.发包人编制投标文件，合理确定投标报价。

5.发包人选择合理的评价方式进行评标，在正式确定中标单位之前，对潜在中标单位进行询标。

6.发包人通过评标定标，选择中标单位，签订承包合同。

13、工程量清单综合单价包含哪些费用？(P142)投标人在投标报价时为什么还需要复核和计算工程量？（p144）

工程量清单综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机

28

械使用费、管理费、利润，并考虑风险因素。

投标单位在对招标文件中所列的工程量禽蛋进行审核时，要视招标单位是否允许对工程量清单内所列的工程量误差进行调整而决定审核办法。如果允许调整，就要详细审核工程量清单内所列的各工程项目的工程量，对有较大误差的，通过招标单位答疑会提出调整意见，取得招标单位同意后进行调整；如果不允许调整工程量，则不需要对工程量进行详细的审核，只对抓哟项目或工程量大的项目进行审核，发现这些项目有较大误差时，可以利用调整这些项目的方法解决。利用综合单价法调整的优点：当工程量发生变更时，易于查对，能够反映本企业的技术能力、工程管理能力。

14、何谓不平衡报价法？什么情况下投标方可采用不平衡报价？P313 不平衡报价法是指一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项

目的报价，以其既不提高总报价、不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。

一般可以考虑在以下几个方面采用不平衡报价： 1.能够早日结账收款的项目可适当提高其综合单价。

2.预计今后工程量会增加的项目，单价适当提高；将工程量可能减少的项目单价降低。

3.设计图纸不明确，估计修改后工程量要增加的，可以提高单价；而工程内容解说不清楚的，则可适当降低一些单价，待澄清后可再要求提价。 4.暂定项目，又叫任意项目或选择项目，对这类项目要具体分析。

15、施工阶段影响工程造价的因素有哪些？Ｐ３３９

1.工程变更与合同价调整 ；2工程索赔；3.工期；4.工程质量；5.人力及材料、机械设备等资源的市场供求规律的影响；6.材料代用

16、业主应如何加强项目施工阶段工程造价控制？Ｐ３４０ 业主在施工阶段进行造价控制的基本原理是把计划投资额作为造价控制

的目标值，在工程施工过程中定期地进行造价实际值与目标值的比较，并比较发现并找出实际支出额与造价控制目标值之间的偏差，分析产生偏差的原因，并采取有效措施加以控制，以保证造价控制目标的实现。

在这一阶段应努力做好以下工作：认真做好建设工程项目招投标工作，

严格定额管理，严格按照合同约定拨付工程进度款，严格控制工程变更，及时处理施工索赔工作，加强价格信息管理，了解市场价格波动。

17、简述施工组织设计和工程造价之间的关系。Ｐ３４７

施工组织设计和工程造价的关系是密不可分的：首先，施工组织设计决定着工程造价的水平，而工程造价又对施工组织设计起着完善、促进的作用。其次，.施工组织设计决定着工程造价的编制，并决定着工程结算的编制与确定，而工程造价又是反映和衡量施工组织设计是否切实可行、经济、合理的一句。因此，施工组织设计的优化是控制工程造价的有效渠道，施工组织设计是技术与经济相结合的文件，最终目的是提高经济效益，节约工程总造价。

29

18、简述工程计量的依据和计量范围p344、p345

工程计量的依据:质量合格证书；计价规范和技术规定；设计图纸

计量范围：清单项目；合同中规定的项目；变更项目

19、不可抗力事件的处理原则是什么？p367

因不可抗力事件导致延误的工期顺延，费用由双方按以下原则承担：

1.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。

2.发包人、承包人人员伤亡尤其所在单位负责，并承担相应费用。 3.承包人机械设备损坏及停工损失，有承包人承担。

4.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的管理费用由发包人承担。

5.工程所需清理费、修复费用，由发包人承担。

20、工程价款结算的方式有哪几种？p376竣工结算的前提条件是么？P380-381

工程价款结算的方式包括： 1.按月结算。

2 竣工后一次结算 3.分段结算 4.目标结算方式

5.双方约定的其他结算方式 竣工结算的前提条件是： 建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后15天内汇总，送发包人后30天内审查完成。

五、计算题、案例分析题

第2章、第3章、第7章、第8章

30

百度搜索“yundocx”或“云文档网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，云文档网，提供经典综合文库工程造价管理复习题(09、11)在线全文阅读。